Главная » Виды актов

Акт приема материала образец

Все таблицы копируются.

ДОГОВОР ПОДРЯДА N__

г. _____________ __________ ____ г.

______________, именуем___ в дальнейшем Заказчик, в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика _________________________ (указывается наименование работ, например: изготовить или переработать (обработать) определенную вещь, осуществить демонтаж оборудования и т.д. При наличии нескольких видов работ их перечень может быть указан в приложении к Договору) (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Дата начала выполнения Работ ___ __________ _____ г. дата окончания выполнения Работ ___ __________ _____ г.

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ (выбрать нужное),

- предоставляет Подрядчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью Договора.

- предоставляет Заказчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Материалы и оборудование передаются Заказчиком Подрядчику в течение _____ дней после заключения Договора _________________________ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и акту приемки-передачи оборудования (Приложение N 2). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение N 4).

- предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1).

Материалы и оборудование, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику в течение _____ дней после заключения Договора _________________________ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и акту приемки-сдачи материалов и оборудования (приложение N 2). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение N 4).

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет (выбрать нужное)

- Подрядчик.

- Заказчик.

- Сторона, их предоставившая.

Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.

2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет (выбрать нужное)

- Подрядчик.

- Заказчик.

2.4. Подрядчик (выбрать нужное)

- обязан выполнить Работы лично.

- вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков).

2.5. Качество результата Работ должно соответствовать _____ (ГОСТ, ТУ или иным условиям и характеристикам, определенным Сторонами).

(п. 2.6 включается в Договор, если Стороны заинтересованы в согласовании условия об установлении гарантийного срока на результаты Работ/в противном случае п. 2.6 следует удалить)

2.6. На результат Работ устанавливается гарантийный срок __________ (указывается продолжительность гарантийного срока). Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком (возможно установление другого момента начала течения гарантийного срока (п. 5 ст. 724 ГК РФ)).

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику _________________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) о готовности результата Работ к сдаче.

3.2. В течение _____ дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту приемки-сдачи выполненных работ (Приложение N 3) либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте приемки-сдачи выполненных работ. Приемка Работ производится _________________________ (указать место проведения приемки).

3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки (выбрать нужное),

- лишается права

- не лишается права

ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

(п. 3.4 включается в Договор, если п. 2.1 предусмотренно, что материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик/в противном случае п. 3.4 следует удалить)

3.4. При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью акта приемки-сдачи выполненных работ.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Работ по Договору составляет _____ (__________) руб. в том числе НДС _____ (__________) руб.

4.2. Оплата по Договору производится (выбрать нужное/возможно установление иного порядка оплаты)

- не позднее чем за _____ дней до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата).

- в течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

- в следующем порядке: часть цены Работ в размере _____ (__________) руб. в том числе НДС _____ (__________) руб. Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере _____ (__________) руб. в том числе НДС _____ (__________) руб. Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от цены Работ (п. 4.1 Договора) за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне (выбрать нужное)

- убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

- убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками.

- только убытки.

- только предусмотренные Договором неустойки.

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3. К Договору прилагаются:

- Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ (Приложение N 1)

- Акт приемки-передачи оборудования (Приложение N 2)

- Акт приемки-сдачи выполненных работ (Приложение N 3)

- Акт возврата оборудования (Приложение N 4)

9.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик Подрядчик

Наименование: ______________________ Наименование: ____________________

Юридический адрес: _________________ Юридический адрес: _______________

ОГРН _______________________________ ОГРН _____________________________

Акт приема передачи материалов образец украина

Elda_Taurwen Lizaedinorog elrond_polyelf RenyRenner а кто нить знает год моего рождения. Ибо я не помню. Только что тоже в первую эпоху

ff_ru Люблю острить на тему такого, что у меня большущий член. Все одинаково нет никого, кто бы это опроверг АХАХАХА Ksuuu_88 я жду тебя, скоростная моя женщина:* Нам приятна мысль о том, что хороших людей от плохих отделяет непреодолимая пропасть. Pipelittlefool vdkamaldinov rusnatka admgkh Да я свободен цельный день) О боже. По-моему это плохое настроение задержится у меня на долго. опять плохие мысли. опять плохие люди. Бизнес центр содружество в астане На этот раз вопрос был обращен к Кристиану, и он ответил. ДавайПофолловимся Роза и Василиса аууу

Стивен Сигал решил баллотироваться в губернаторы Аризоны

Третьего января в 22.30 минут на улице Железнодорожной, дом 119 пьяный мужчина проник в квартиру директора компании, угро.

1133488 о, спасибо за наводку, а качество у них как?

рассказ о домашнем питомце футаж выпускной в детском саду к 2013 я не завидую тем,охуенные поездочки. у компа. на стуле.

ninjjee тэд сонсоогүй юм шиг л дуугүй хөөрхий охины амь нас хайран?

яой с посторонними предметами

Концерт Марсов в самом разгаре Откуда не возьмись поросенок из Гринов. ВСЕ АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНА

valldesu был свой шум, и я ничо не понимала :) Для тех, кто предпочитает натуральные шампуни обычным магазинным шампуням, будет полезно узнать о твёрдом шампуне. 37171ee41277bb245991b6953b 3e1adc91d85f3a56679b53f7abe49 213262d5d 76db9a3e6d03aa09d7264ce70c449e Акт приема материала образец --- ed8f88d4a6a3fc6b4bb 87895 e2b8ef096 bc825602a55aa900346ad570

Korporaciya "Akademiya Nauchnoy Krasoty" - postavschik kosmetologicheskogo oborudovaniya dlya klinik, salonov krasoty, fitness-centrov. Preimuschestva raboty s nami:

  • Postavka nadezhnogo oborudovaniya evropeyskih proizvoditeley s dolgim srokom sluzhby.
  • Ispolzovanie sovremennyh tehnologiy esteticheskoy mediciny i kosmetologii.
  • Predlozhenie vzaimovygodnyh finansovyh shem sotrudnichestva.
  • Realizaciya efektivnyh reklamnyh programm po privlecheniyu i uderzhaniyu klientov.
  • Korporaciya "Akademiya Nauchnoy Krasoty" – partner bolee 5000 predpriyatiy industrii krasoty v Rossii, Ukraine, stranah SNG i Baltii.

    Акт приема-передачи материалов от одного МОЛ к другому

    Цитата (Кручинина Наталья): При смене материально-ответственного лица проводится инвентаризация, в результате которой составляется инвентаризационная опись по форме ИНВ-5.

    Мда. Про этот случай я забыл.

    Наталья, спасибо!

    Позволю себе резюмировать.

    Если материалы фактически не перемещаются (т.е. остаются на том же складе), только меняется МОЛ, тогда инвентаризация и всё. Ну и, конечно, приказ о смене МОЛ (в свободной форме), договор о полной мат. ответственности (если еще не заключен).

    Акт о приеме материалов: обязательные реквизиты

    Иногда при покупке материалов компания выявляет расхождения по количеству, качеству или ассортименту с данными в документах поставщика.

    В этом случае поступление материалов безопаснее оформить актом о приеме материалов. Оформить этот документ можно самостоятельно. За основу проще взять акт по форме № М-7 (утв. постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а). И дополнить его реквизитами, которые позволят доказать нарушения, допущенные поставщиком или отправителем груза, а также снизить риск претензий от налоговиков. Образец акта и советы по его заполнению смотрите ниже.

    Акт приема материала образец

    ( 1 ) Время окончания приемки подтвердит правомерность оформления документов на следующий день после даты поступления ТМЦ. Зачастую в связи с большим количеством поступающего груза фактическое окончание приемки всей его партии приходится на следующий день после поступления на склад. Минфин России в письмах от 12.05.12 № 03-07-09/48 и от 10.02.12 № 03-07-09/05 указал, что налогоплательщик имеет право принять к вычету НДС только в части товаров, фактически принятых на учет. Следовательно, указание в акте приема материалов времени начала и окончания приемки подтвердит дату фактической приемки ТМЦ в случае расхождения сроков поступления их на склад и даты составления документов.

    Кроме того, указание в документе времени начала и окончания приемки важно и с точки зрения гражданских правоотношений. Так, ФАС Поволжского округа в постановлении от 24.01.07 № А57-4451/06 на основании сведений о времени окончания приемки товара и дате вызова представителя поставщика сделал вывод о том, что компания преднамеренно лишила грузоотправителя возможности участвовать в составлении двухстороннего акта и установлении факта недостачи. В итоге суд отказал в удовлетворении иска о возмещении ущерба в связи с выявленной недостачей.

    ( 2 ) В акте приема материалов целесообразно указать реквизиты сопроводительных документов, по которым прибыл груз. Или отразить отсутствие таких документов (при неотфактурованной поставке). Ведь именно с первичными документами, выписанными поставщиком, покупатель сверяет количество и качество фактически доставленного и отгруженного товара. И на основании таких документов отражает в акте приема материалов выявленные расхождения.

    При неотфактурованной поставке акт приема материалов является документом, подтверждающим факт оприходования ТМЦ (п. 37 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н ). В этом случае в соответствующей графе компания проставляет прочерк или указывает, что сопроводительные документы отсутствуют.

    ( 3 ) Указание в документе реквизитов договора с поставщиком позволит идентифицировать конкретную поставку. Ведь зачастую компания заключает несколько договоров с одним контрагентом, которые могут содержать различные условия, в частности, о предоставлении скидок и бонусов, об отсрочке платежа и т. д.

    К тому же отсутствие в акте приема материалов сведений о договоре, на основании которого осуществляется поставка, может натолкнуть контролеров на мысль, что такой договор в действительности отсутствует. В этом случае налоговики, вероятнее всего, признают расходы необоснованными. Однако важно учитывать, что договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма (п. 1 ст. 434 ГК РФ). Следовательно, при отсутствии единого документа, подписанного сторонами, наличие в первичных документах сведений о наименовании, количестве и цене продукции является основанием считать состоявшуюся передачу товара разовой сделкой купли-продажи (постановления ФАС Уральского от 10.08.09 № Ф09-5042/09-С3 и Волго-Вятского от 01.12.08 № А82-10250/2007-38 округов).

    ( 4 ) Отметка в акте приема материалов о вызове представителя компании-отправителя (поставщика) подтвердит, что компания-покупатель уведомила первого о месте и времени проведения отгрузки. По правилам пункта 3 Указаний по применению и заполнению форм (утв. постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а) при оформлении акта по форме № М-7 должен присутствовать представитель отправителя (поставщика) или представитель независимой стороны. За исключением случаев, когда поставщик дал согласие на одностороннюю приемку продукции (Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утв. письмом Роскомторга от 10.07.96 № 1-794/32-5 ).

    В самостоятельно разработанном компанией акте приема материалов также желательно зафиксировать факт привлечения представителя поставщика к приемке ТМЦ. Эти сведения будут свидетельствовать о соблюдении процедуры оформления документа и повысят его юридический статус.

    На практике заручиться подписями представителя компании поставщика или перевозчика при приемке товара удается не всегда, поскольку такие сотрудники редко сопровождают груз. А на соответствующий вызов контрагент может и вовсе не отреагировать.

    Кроме того, представители компании-перевозчика, осуществляющего доставку, вправе отказаться присутствовать при приемке товара, если такая обязанность не предусмотрена договором. Поскольку участие перевозчиков в составлении и подписании актов предусмотрено только при доставке грузов в нарушенной упаковке, с нарушенными пломбами и пр. (например, п. 31 Правил выдачи грузов на железнодорожном транспорте, утв. приказом МПС России от 18.06.03 № 29 ).

    Однако даже если фактически подписи таких лиц в акте не проставлены, сведения о вызове представителя отправителя будут свидетельствовать о том, что компания-покупатель выполнила свои обязанности по уведомлению представителя поставщика о месте и времени проведения отгрузки. При этом безопаснее составить официальное письмо-вызов с исходящим номером за подписью уполномоченных лиц.

    ( 5 ) Отметка об опломбировании - дополнительное подтверждение сохранности груза . Если груз изначально был опломбирован, то сведения об этом отражаются в транспортной накладной (письмо УФНС России по г. Москве от 11.08.11 № 16-15/079006@. п. 57 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.11 № 272 ). Нелишним будет указание на наличие пломб и в акте о приеме материалов. Ведь опломбирование контейнеров и иной тары дополнительно подтверждает сохранность груза во время транспортировки и перекладывает ответственность за недостачу или порчу товара на поставщика или перевозчика.

    ( 6 ) В акте приема материалов важно обозначить условия хранения ТМЦ на складе получателя. Ведь покупатель заинтересован в сохранности материалов, а следовательно, должен создать условия, предотвращающие ухудшение их качества.

    Кроме того, если компания не соблюдает условия хранения ТМЦ, то потери, связанные с неправильным хранением, не относятся к нормам естественной убыли (Методические рекомендации по разработке норм естественной убыли, утв. приказом Минэкономразвития России от 31.03.03 № 95 ). По мнению Минфина России, ненормируемые потери компания не вправе учесть в налоговых расходах (письмо от 21.06.06 № 03-03-04/1/538 ).

    ( 7 ) Фиксация факта порчи тары подтвердит обоснованность предъявления претензий поставщику или перевозчику . а также правомерность учета расходов покупателея на приобретение новой упаковки. В случае если у компании возникает необходимость в покупке новой тары или упаковки для последующей реализации приобретенных материалов, то экономическим обоснованием подобных расходов послужит отметка в акте приема материалов о дефектах тары и упаковки продукции, полученной от поставщика. Так, ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 11.10.12 № А13-2812/2011 отметил, что факт порчи коробок, взамен которых приобретались новые, должен быть подтвержден соответствующими актами (п. 171 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н ). Компания не представила доказательств, что коробки, в которых продукция поступила от поставщиков, пришли в негодность. В связи с этим суд указал, что стоимость вновь приобретенных коробок для упаковки организация не вправе учесть при налогообложении прибыли.

    Кроме того, на основании отметки в акте приема материалов о порче или недостаче ТМЦ компания-покупатель вправе предъявить претензию поставщику или перевозчику о возмещении причиненного ущерба (постановление ФАС Центрального округа от 08.02.10 № Ф10-5952/2009 ). Так, в постановлении от 26.12.06 № А82-2165/2006-20 ФАС Волго-Вятского округа, исследовав в том числе акт приема материалов, признал правомерным включение во внереализационные расходы экспедитора суммы выплаченной им покупателю компенсации за причиненный ущерб.

    ( 8 ) В акте о приеме материалов безопаснее указать способ определения количества недостающей продукции. Среди возможных вариантов - взвешивание, счет мест, обмер. При приемке товара получатель сверяет данные о количестве товара, указанного в сопроводительных документах, с фактическим наличием ТМЦ. При этом количество поступившей продукции при ее приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в таких документах (п. 3 Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 ). На это указал ФАС Поволжского округа в постановлении от 24.01.07 № А57-4451/06. Суд установил, что в акте приема материалов количество недостающей продукции определено только путем проверки количества мест, в то время как в документах поставщика, помимо количества мест, указан вес продукции. Эти обстоятельства послужили одной из причин, по которой суд отклонил доводы компании о наличии недостачи полученной от поставщика продукции.

    ( 9 ) Обнаруженная недостача (излишки, пересортица, бой) фиксируется заключением комиссии. Так, в пункте 49 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (утв. приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н ) указано, что при установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и качеству, указанным в документах поставщика, а также в случаях, когда качество материалов не соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких материалов и т. д.), приемку осуществляет комиссия. Она создается приказом руководителя организации-покупателя.

    Именно на основании заключения комиссии компания сможет выставить поставщику претензию, связанную с возникшей недостачей, порчей или пересортицей приобретенных ТМЦ. Поэтому в заключении комиссии важно описать все обнаруженные повреждения, а также количественные показатели недостач и пересортиц.

    В состав такой комиссии входят материально ответственные лица, а также представитель отправителя (поставщика). При отсутствии такого представителя к работе комиссии привлекается независимый эксперт, то есть представитель незаинтересованной организации.

    Необходимо указать фамилии и должности лиц, участвующих в приемке. Ведь именно эти лица подтверждают или опровергают факты недостачи, порчи и пересортицы. Однако, по мнению суда, даже зафиксированный комиссией факт обнаружения недостачи не всегда свидетельствует о вине компании-поставщика. Так, ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 19.10.07 № А13-13073/2006 пришел к выводу, что ответственность за недостачу товара неправомерно возлагать на поставщика. Причина - несоответствие в представленных документах. Так, в акте о приеме материалов на станции указано, что при поступлении груза вагоны находились в исправном состоянии, груз выдан без проверки массы. По заключению комиссии, <&hellip> недостающий груз вместиться мог, недостача образовалась в условиях грузоотправителя по причине недогруза вагонов. При этом, как установил суд, весовщик М.К. Копытова (представитель компании-покупателя) при взвешивании груза выявила недостачу, однако не сообщила об этом диспетчеру и пропустила груз дальше по назначению. О факте недостачи груза и других несоответствиях по ходу выгрузки не сообщила и кладовщик О.А. Табачкова. Однако в актах о приеме материалов, представленных в суд, подписанных комиссией, в состав которой вошли в том числе М.К. Копытова и О.А. Табачкова, отмечена недостача. В результате вина компании-поставщика, по мнению суда, в данной ситуации отсутствует

    Very cool sitename

  • ДВЛЕТО.РУ / view / Образец акт приема передачи строительных материалов | Просмотров: 55614 | #39661
  • Forbes ", name":"\u0411\u0438\u043b \u0413\u0435\u0439\u0442\u0441 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0432\u043e \u0435 \u043d\u0430\u0439-\u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u0438\u044f\u0442 \u0447\u043e\u0432\u0435\u043a \u0432 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0432 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0430\u0446\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043d\u0430 Forbes ", 2": , alias": , 3":"\u0421\u044a\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u0442 \u043d\u0430 Microsoft \u043e\u0442\u043d\u043e\u0432\u043e \u0435 \u043d\u0430\u0447\u0435\u043b\u043e \u0432 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0430\u0446\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 Forbes, \u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e \u0438\u043c\u0435 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u044a\u043a\u0430 \u0435 \u0431\u0430\u0441\u043a\u0435\u0442\u0431\u043e\u043b\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043b\u0435\u0433\u0435\u043d\u0434\u0430 \u041c\u0430\u0439\u043a\u044a\u043b \u0414\u0436\u043e\u0440\u0434\u0430\u043d, short_text":"\u0421\u044a\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u0442 \u043d\u0430 Microsoft \u043e\u0442\u043d\u043e\u0432\u043e \u0435 \u043d\u0430\u0447\u0435\u043b\u043e \u0432 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0430\u0446\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 Forbes, \u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e \u0438\u043c\u0435 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u044a\u043a\u0430 \u0435 \u0431\u0430\u0441\u043a\u0435\u0442\u0431\u043e\u043b\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043b\u0435\u0433\u0435\u043d\u0434\u0430 \u041c\u0430\u0439\u043a\u044a\u043b \u0414\u0436\u043e\u0440\u0434\u0430\u043d, 4":"  \u0411\u0438\u043b \u0413\u0435\u0439\u0442\u0441 \u0431\u0435\u0448\u0435 \u043e\u0431\u044f\u0432\u0435\u043d \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0439-\u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u0438\u044f \u0447\u043e\u0432\u0435\u043a \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435\u0442\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u0433\u043e\u0434\u0438\u0448\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043c\u0438\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 Forbes.

  • %u0423%u0436%u0435 %u0431%u043E%u043B%u0435%u0435 %u0430%u043A%u0442%u0438%u0432%u043D%u043E %u0441%u0442%u0430%u043B %u0437%u0430%u043D%u0438%u043C%u0430%u0442 .
  • Кто мы такие » %u041F%u0435%u0440%u0441%u043E%u043D%u0430%u043B%20%u0446%u0435%u043D%u0442%u0440%u0430%20 Что такое психологическая .
  • \u0414\u0440\u0443\u0433 \u0435 \u0432\u044a\u043f\u0440\u043e\u0441\u044a\u0442 \u043a\u0430\u043a \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0442\u044a .
  • Акт приема-передачи материалов № ____. Товар принят Заказчиком без замечаний, претензий по качеству, количеству, внешнему виду нет. Акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.
  • Акт приема-передачи товара (приложение к договору купли-продажи строительных материалов).
  • Airbus \u043f\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0447\u0438\u0445\u0430 \u0441 5, 7 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u0430, \u043f\u043e\u0432\u0438\u0448\u0430\u0432\u0430\u0439\u043a\u0438 \u043f\u0430\u0437\u0430\u0440\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0441 2, 5 \u043c\u043b\u0440\u0434. FTSEurofirst 300 \u0441\u043f\u0430\u0434\u0430 \u0441 0, 10 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u0430, \u0430 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u044a\u0442 \u043d\u0430 "\u0441\u0438\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0447\u0438\u043f\u043e\u0432\u0435 Euro STOXX 50 \u0441 0, 29 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u0430. Консультирование исполняют адвокаты, юристы, нотариусы, имеющие широкий навык фактической работы.

    Chicago Bulls \u0438 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u0438\u044f \u0441\u0438 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u0441 Nike, \u043a\u043e\u044f\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u0435\u0436\u0434\u0430 \u043e\u0431\u0443\u0432\u043a\u0438\u0442\u0435 Air Jordan. DVD%u2013%u0434%u0438%u0441%u043A%u0435 %u041F%u0410%u041A%u0415%u0422 %u0421%u0422%u0410%u041D%u0414%u0410%u0420%u0422%u041D%u042B%u0419 %u0424%u043E%u0442%u043E%u0441%u044A%u0435%u043C%u043A%u0430 %u0432 %u0442%u0435%u0447%u0435%u043D%u0438%u0435 2 3 %u0447%u0430%u0441%u043E%u0432 %u041E%u043A%u043E%u043B%u043E 300 %u0444%u043E%u0442%u043E%u0433%u0440%u0430%u0444%u0438%u0439 %u0425%u0443%u0434%u043E%u0436%u0435%u0441%u0442%u0432%u0435%u043D%u043D%u0430%u044F %u0430%u0432%u0442%u043E%u0440%u0441%u043A%u0430%u044F %u043E%u0431%u0440%u0430%u0431%u043E%u0442%u043A%u0430 %u0438 %u0440%u0435%u0442%u0443%u0448%u044C 30 %u043B%u0443%u0447%u0448%u0438%u0445 %u0440%u0430%u0431%u043E%u0442. Connect it to your new site or keep customizing it This is some sample text образец акт приема передачи строительных материалов . Forbes \u0435 \u0437\u0430 \u043c\u0435\u043a\u0441\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u044f \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u043d \u0431\u043e\u0441 \u0438 \u043c\u0438\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440 \u041a\u0430\u0440\u043b\u043e\u0441 \u0421\u043b\u0438\u043c, \u043f\u0440\u0438\u0442\u0435\u0436\u0430\u0442\u0435\u043b \u043d\u0430 76, 4 \u043c\u043b\u0440\u0434. Gartner \u0431\u0440\u043e\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u044a\u0440\u0437\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u044e\u0442\u0440\u0438, \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u0438 \u0438 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u0438, \u0449\u0435 \u0441\u0435 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438 \u043e\u0442 4, 9 \u043c\u043b\u0440\u0434. Акт приема-передачи продукта (прибавление к уговору купли-продажи стройматериалов).

    Подпись Продавца___________ Подпись Покупателя _________ 2009 2015 DocStandart. International Data Corporation (IDC) \u0442\u0432\u044a\u0440\u0434\u0438, \u0447\u0435 \u043f\u0430\u0437\u0430\u0440\u044a\u0442 \u043d\u0430 IoT \u0449\u0435 \u043d\u0430\u0440\u0430\u0441\u043d\u0435 \u043e\u0442 1, 9 \u0442\u0440\u043b\u043d. Акт приема-передачи продукта (прибавление к уговору купли-продажи стройматериалов) Прибавление к Уговору купли-продажи стройматериалов N ____ от ___"__________ ____ г. Официальный web-сайт романтик-металл категории Sphinx Работа над альбомом Песня Ливня".

    IoT \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u0431\u0435\u0437\u0436\u0438\u0447\u043d\u043e \u0441\u0432\u044a\u0440\u0437\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0431\u043b\u0438\u0437\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f \u0449\u0435 \u0438\u043c\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e-\u0433\u043e\u043b\u044f\u043c\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0437 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430\u0449\u0438\u0442\u0435 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438, \u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u0430 \u041b\u0438\u0439

    U041fu0435u0440u0441u043eu043du0430u043b20u0446

    Образец акт приема передачи строительных материалов. Оценка: 86 / 100 Всего: 32 оценок.

    Другие новости по теме:

    - Товарно-транспортная накладная (образец и правила заполнения ТТН) В. Скачайте актуальный бланк и образец заполнения.

    - Форма ТОРГ-2: порядок заполнения, официальный бланк, форма, разработанная организацией для себя, образец. Зарплата 2 марта 2015 14:37 Табель учета рабочего времени на 2015 год.

    - Форма № ТОРГ-14 выписывается в двух экземплярах материально ответственным. Вам не понадобятся образец и порядок заполнения - вы не только .

    - Об утверждении Инструкции о заполнении форм государственных статистических. В соответствии со статьей 14 Закона Украины "О государственной. Торговля по образцам - разновидность магазина, в котором покупатель .

    Источники:
    uralfemida.ru, owhoob.zafiroexperience.com, www.buhonline.ru, www.glavbukh.ru, dvleto.ru

    Читать дальше:


    Комментариев пока нет!
    Ваше имя *
    Ваш Email *

    Сумма цифр справа: код подтверждения



    Популярные статьи:

  • Неотделимые улучшения при продаже квартиры образец договора (просм 308)
  • Гарантийное письмо для удо образец (просм 295)
  • Служебная записка об изменении штатного расписания образец (просм 255)
  • Образец заявления на запрет въезда в рф (просм 238)
  • Образец жалобы в опеку и попечительство (просм 187)

  • Последние материалы:

  • Образец заполнения акта осмотра транспортного средства
  • Образец заполнения акта ос 1б
  • Односторонний акт приема передачи образец
  • Письменное возражение на акт камеральной проверки образец
  • Журнал регистрации актов образец