Главная » Сделки

Договор поставки с предоплатой образец

ДОГОВОР ПОСТАВКИ строительных материалов (доставка силами Поставщика частичная предоплата)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ N _____

строительных материалов

(доставка силами Поставщика частичная предоплата)

г. _______________

"___"__________ ____ г.

___________, именуем___ в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________, действующ__ на основании __________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________, действующ__ на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю строительные материалы (далее по тексту - "товар") в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего договора. Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями.

1.2. Товары приобретаются Покупателем для __________________.

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Цена поставляемого товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от Покупателя и отражается в спецификациях и соответствующих товарных документах. Цена товара включает стоимость упаковки, доставки, НДС, а для импортной продукции - все импортные таможенные сборы и пошлины, взимаемые на территории РФ.

2.2. Количество, ассортимент и комплектность товара определяются на каждую конкретную партию в спецификации и фиксируются в счете-фактуре, товарно-транспортной накладной.

2.3. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам и подтверждаться российским сертификатом качества.

2.4. В цену товара входит стоимость документации, консультаций по вопросам его использования.

3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке, с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Обеспечить передачу товара в количестве, комплекте и ассортименте, указанных в Спецификации.

4.1.2. Предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Оплатить товар в порядке, сроки и на условиях, оговоренных настоящим договором.

4.2.2. Осмотреть товар в месте его передачи и осуществить все необходимые действия по принятию товара, поставленного по договору.

5. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

5.1. Покупатель передает Поставщику заявку в устной или письменной форме на приобретение товара в любой рабочий день в течение действия настоящего договора.

5.2. О получении заявки ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.

5.3. На основании заявки Покупателя не позднее ______ дней после ее получения Поставщик оформляет Спецификацию с указанием количества, ассортимента и стоимости поставляемого товара и доводит информацию до Покупателя. В случае отсутствия устного или письменного отказа Покупателя от поставки товара на указанных в Спецификации условиях в течение __ дней с момента ее направления Покупателю Поставщиком условия поставки товара считаются принятыми Покупателем. Об отсутствии отказа или о его получении ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.

5.4. В случае невозможности поставки части товара, указанной в заявке, ввиду отсутствия его на складе Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом Покупателя в течение _______ дней после ее получения. Покупатель по своему выбору вправе либо отложить поставку товара до момента получения всего ассортимента и количества товара, указанного в заявке, либо отказаться от поставки части недостающего товара и принять ту часть товара, которая имеется в наличии у Поставщика. О своем решении Покупатель сообщает Поставщику в письменной форме в ____ срок после получения уведомления от Поставщика.

5.5. В случае, если Поставщик не получит от Покупателя письменного сообщения о решении в срок, указанный в п. 5.4, Поставщик осуществляет поставку той части товара, которая имеется в наличии.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА

6.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар Покупателю в пределах г. __________ в течение ____ дней после получения предоплаты в соответствии с п. п. 8.1 - 8.3 договора.

7. ПРИЕМКА ТОВАРА

7.1. Покупатель должен принять товар и проверить его по количеству в день поставки товара, а по качеству не позднее ___ календарных дней с момента получения.

7.2. При обнаружении недопоставки товара по количеству Покупатель вправе в этот же день потребовать от Поставщика поставить недостающее количество товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить товар в течение ___ дней с момента подписания товарно-транспортной накладной. Если такое требование Покупателем не заявлено, Поставщик поставляет недостающий товар при поставке следующей партии товара.

7.3. При обнаружении поставки товара в количестве, превышающем указанное в заявке, Покупатель по своему выбору:

- оплачивает товар по цене, определенной для данного товара в накладной, не позднее ___ дней с момента принятия товара. В случае просрочки оплаты товара Покупатель уплачивает пеню в размере ___% от суммы товара за каждый день просрочки

- принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан распорядиться таким товаром не позднее ___ дней с момента принятия его на ответственное хранение.

7.4. При обнаружении недостатков по качеству Покупатель в течение ___ суток с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Покупателю, который совместно с представителем Покупателя составляет акт о некачественном товаре и его замене. В случае споров о качестве товара проводится экспертиза _________ (кем) за счет стороны, настаивающей на ее проведении.

7.5. До момента вывоза некачественного товара Покупатель принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется товар на замену.

7.6. При передаче Поставщиком предусмотренного договором товара в ассортименте, не соответствующем договору, Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты.

7.7. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товаром, ассортимент которого соответствует настоящему договору, товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

- принять товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального товара

- отказаться от всего переданного товара

- потребовать заменить товар, не соответствующий условию об ассортименте, товаром в ассортименте, предусмотренном договором

- принять весь переданный товар.

7.8. При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует условию договора, или предъявлении требования о замене товаров, не соответствующих условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этих товаров.

7.9. Товары, не соответствующие условию договора об ассортименте, считаются принятыми, если Покупатель в разумный срок после их получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товаров.

7.10. Если Покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует договору, он обязан их оплатить по цене, согласованной с Поставщиком.

7.11. В случае передачи некомплектного товара Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены

- доукомплектования товара в разумный срок, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.

7.12. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный

- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

7.13. Представители Поставщика и Покупателя в день передачи товара подписывают счет-фактуру и товарно-транспортную накладную на переданный товар, в которых отражают результат его приемки, с указанием даты приемки товара Покупателем. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента подписания им накладной.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Покупатель выплачивает Поставщику предоплату в размере ____% от стоимости партии товара, указанной в Спецификации, в течение ___ дней после подачи заявки Поставщику.

8.2. Оставшуюся сумму поставляемой партии товара Покупатель перечисляет через _______ дней после передачи его Покупателю (с момента подписания товарно-транспортной накладной).

8.3. Оплата может производиться в форме безналичных перечислений или наличных платежей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае оплаты в безналичном порядке обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика (по выписке из банка). В случае оплаты товара путем наличных платежей обязательства по оплате товара считаются исполненными с момента поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.

8.4. В случае неоплаты стоимости товара в сумме и сроки, указанные в п. 8.1 настоящего договора, заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.

8.5. В случае неоплаты оставшейся стоимости поставленного товара в срок, указанный в п. 8.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере _____% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.6. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 6.1 договора, Покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный Поставщиком. При этом проценты на сумму предварительной оплаты по ст. 395 ГК РФ не начисляются.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.

9.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и разногласий путем переговоров.

10.2. При недостижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде ____________.

11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"_________ ____ г. а в части взаиморасчетов до их полного окончания.

11.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно уведомив другую сторону за ________, при этом расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.

11.3. Если за _______ до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор должен быть подписан уполномоченными представителями сторон.

12.2. Все Приложения к данному договору действительны, если они совершены в письменной форме.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

к/с ______________________________ в ____________________________,

Договор поставки товара физическому лицу

Статья 1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель - принять и оплатить продукцию (далее - Товар), указанную в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора поставки товара.

Статья 2. Порядок поставки

2.1. Покупатель направляет с помощью устного или факсимильного сообщения Поставщику заявку на поставку необходимого количества и требуемой номенклатуры Товара.

2.2. На основании поступившей заявки от Покупателя, Поставщик оформляет Покупателю соответствующие документы на оплату Товара, подлежащего Поставке.

2.3. Срок готовности к поставке Товара составляет __ (________) рабочих дней от даты предоплаты за Товар согласно документам (см. п. 4.2. договора поставки товара). Датой предоплаты за Товар считается дата поступления денежных средств в кассу Поставщика.

2.4. Поставка товара осуществляется силами Продавца или Представителя Продавца (Транспортной компанией) по адресу: Московская область, _________________ район, дер. ______________, дом __ ( ___ км. от МКАД), в заранее согласованные с Покупателем сроки только после поступления всей суммы в кассу Поставщика согласно документам.

2.4.1. Вывоз готового к поставке Товара осуществляется силами Покупателя, или Представителем от Покупателя (Транспортной компанией) только после поступления всей суммы в кассу Поставщика согласно документам.

2.5. Риски порчи Товара переходят с Поставщика на Покупателя в момент передачи Товара Покупателю или Представителю от Покупателя (Транспортной компании) согласно сопроводительной документации (накладным, товарному чеку, кассовому чеку).

Статья 3. Качество и комплектность

Статья 4. Цена и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость договора поставки товара составляет ___________ руб. (________________ тысячи ___________ рублей _______ копеек), в том числе НДС - ____________ руб. ___ коп.

Статья 5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Поставщиком и Покупателем.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд.

Статья 6. Действие непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, биржевые кризисы, гражданские волнения, экономическую блокаду, эмбарго и другие действия государственной власти, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору поставки товара.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, настоящий договор приостанавливается, и Стороны определяют его судьбу, о чем подписывают соответствующий Протокол.

6.4. Если указанные выше обстоятельства не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор поставки товара может быть расторгнут Сторонами путем направления уведомления.

Договор поставки строительных материалов (доставка силами поставщика частичная предоплата)

Образцы по теме: Договор

ДОГОВОР ПОСТАВКИ N _____ строительных материалов (доставка силами поставщика частичная предоплата)

___________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуем__ далее "Покупатель", в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в согласованные Сторонами сроки передать Покупателю строительные материалы (далее по тексту - "товары") в количестве, ассортименте, комплектности и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товары в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором <*>.

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Общее количество поставляемых по настоящему Договору товаров составляет:

<**> Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

1.3. Поставка товаров по настоящему Договору осуществляется партиями.

1.4. Поставка по настоящему Договору осуществляется путем доставки Поставщиком товаров Покупателю.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

2.1. При возникновении необходимости поставки очередной партии товаров Покупатель подает заявку Поставщику, содержащую сведения о наименовании, количестве, ассортименте требуемых товаров, а также сроки их поставки.

2.2. На основании заявки, полученной от Покупателя, Поставщик составляет и направляет Покупателю для рассмотрения и подписания Спецификацию на поставку очередной партии товаров, соответствующую требованиям, установленным п. 2.3 настоящего Договора.

2.3. Спецификация должна содержать следующие сведения:

- наименование товаров

- ассортимент и количество товаров каждого вида, комплектность товаров

- цена товаров, общая стоимость поставляемых товаров, включающая в себя сумму НДС

- сроки и порядок оплаты стоимости товаров

- сроки поставки товаров

- адрес поставки товаров в случае, если он отличен от указанного в п. 2.4 настоящего Договора

- иные условия по усмотрению Сторон.

2.4. Поставщик осуществляет доставку товаров Покупателю по адресу: _______________________.

2.5. Датой поставки считается дата доставки товаров Поставщиком Покупателю и подписания Сторонами соответствующих товаросопроводительных документов.

2.6. Право собственности на товары и риск случайной гибели и повреждения товаров переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки товаров (п. 2.5 настоящего Договора).

2.7. Одновременно с поставляемыми товарами Поставщик передает Покупателю документы на товары, в том числе документы, подтверждающие качество поставленных товаров, а также иные, предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРОВ

3.1. Количество, ассортимент и комплектность товаров определяются на каждую конкретную партию в Спецификации и фиксируются в накладной.

3.2. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать:

- стандарту N ___________

- техническим условиям N ___________, утвержденным _________________.

3.3. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемых товаров: _______________________.

Дополнительные гарантии качества, предоставляемые Поставщиком: _______________________.

3.5. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение _______________________.

Товары должны быть поставлены в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка товаров. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено Спецификацией, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.6. При передаче Поставщиком товаров в ассортименте, не соответствующем требованиям, указанным в соответствующей Спецификации, Покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты таких товаров, а если они оплачены - потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.7. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует требованиям, указанным в Спецификации, товары с нарушением таких требований, Покупатель вправе по своему выбору:

- принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных товаров

- отказаться от всех переданных товаров

- потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Спецификацией

- принять все переданные товары.

При предъявлении Покупателем требования о замене товаров, не соответствующих условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Спецификацией, замена должна быть произведена Поставщиком в срок, согласованный Сторонами, но не более ___________ с даты _________________.

При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует требованиям Спецификации, или предъявлении требования о замене товаров, не соответствующих условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этих товаров.

3.8. Товары, не соответствующие условию договора об ассортименте, считаются принятыми, если Покупатель в разумный срок после их получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товаров.

Если Покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует Спецификации, он обязан их оплатить по цене, согласованной с Поставщиком.

3.9. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения стоимости товаров

- безвозмездного устранения недостатков товаров в срок, согласованный Сторонами, но не более _________ с даты ________________

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров.

В случае существенного нарушения требований к качеству товаров Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товары денежной суммы

- потребовать замены товаров ненадлежащего качества товарами, соответствующими условиям настоящего Договора.

3.10. В случае поставки некомплектных товаров Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены

- доукомплектования товаров в срок, согласованный Сторонами, но не более _________ с даты ________________.

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товаров, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектных товаров на комплектные

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.11. При предъявлении Покупателем требования о замене товаров, не соответствующих условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в срок, согласованный Сторонами, но не более _________ с даты ________________.

4. ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям:

- стандарта N ___________________

4.4. В случае если товары передаются Покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товары либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

Покупатель вправе вместо предъявления Поставщику требований, указанных в абзаце первом настоящего пункта, предъявить к нему требования, вытекающие из передачи товаров ненадлежащего качества (п. 3.9 настоящего Договора).

5. ЦЕНА ТОВАРОВ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Цена поставляемых товаров определяется на дату получения Поставщиком заявки от Покупателя согласно действующим у Поставщика ценам и отражается в Спецификациях и соответствующих товарных документах.

При изменении действующих цен на товары Поставщик уведомляет об этом Покупателя в течение ________ с даты введения Поставщиком новых цен с приложением соответствующего документа, содержащего новые цены на товары.

5.2. Цена товаров включает в себя сумму НДС, стоимость упаковки товаров, стоимость доставки товаров Покупателю.

5.3. Оплата стоимости партии товаров производится в следующем порядке:

5.3.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере _____% от стоимости партии товаров, указанной в Спецификации, в течение _______ с даты подписания Спецификации.

5.3.2. Оставшуюся часть стоимости партии товаров Покупатель оплачивает в течение ________ с даты поставки товаров (п. 2.5 настоящего Договора).

5.4. Оплата стоимости товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разд. 12 настоящего Договора.

5.5. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ

6.1. Покупатель должен принять товары и проверить их по количеству тарных мест в день поставки товаров. Покупатель подписывает накладную.

При обнаружении недопоставки товаров по количеству Покупатель немедленно заявляет об этом Поставщику.

6.2. Приемка товаров по количеству, качеству, ассортименту и комплектности производится не позднее _____ календарных дней с даты поставки.

6.3. При обнаружении ненадлежащего качества поставленных товаров либо несоответствия поставленных товаров условиям настоящего Договора об ассортименте, комплектности, таре (упаковке) товаров Покупатель в течение _____ дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика.

Поставщик направляет своего представителя к Покупателю для совместного составления соответствующего акта и согласования дальнейших действий Сторон по урегулированию возникшей ситуации.

В случае споров о качестве поставленных товаров проводится экспертиза _________ (кем) за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленных товаров, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение _______ дней с момента получения ее результатов.

6.4. Поставщик обязан за свой счет вывезти некачественные товары и заменить их на товары надлежащего качества в срок, согласованный Сторонами, но не более _________ с даты _________________.

Положения настоящего пункта применяются к случаям поставки некомплектных товаров.

6.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, установленного п. 6.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, установленные п. п. 3.9, 3.10 настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты товаров, указанного в п. 5.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товаров, установленного Спецификацией, или срока допоставки товаров, указанного в п. 3.5 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от стоимости непоставленных в срок товаров за каждый день просрочки.

7.3. В случае нарушения Поставщиком установленного п. 3.7 Договора срока замены товаров, не соответствующих требованиям об ассортименте, либо установленного п. 3.11 Договора срока замены товаров, не соответствующих требованиям о качестве и/или комплектности, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости товаров, подлежащих передаче Поставщиком взамен, за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения Поставщиком срока безвозмездного устранения недостатков товаров, установленного п. 3.9 настоящего Договора, либо срока доукомплектования товаров, установленного п. 3.10 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости товаров, переданных с недостатками, либо товаров, подлежащих доукомплектованию, за каждый день просрочки.

7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из Сторон обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

8.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее ________ дней с момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону.

8.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более _____________ Стороны проводят переговоры для решения вопроса о возможности дальнейшего исполнения настоящего Договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. При возникновении споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны принимают все усилия для их разрешения путем переговоров.

9.2. При недостижении согласия по результатам переговоров все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде __________________.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"_________ ___ г.

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора, установленного п. 10.1, не прекращает обязательств Сторон, возникших в период его действия.

10.3. Если за _______ до окончания действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о расторжении, то Договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок.

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <***>

<***> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Типовые договоры на поставку запчастей

  • МРАМОРОК.РУ / topic / Договор с частичной предоплатой образец | Просмотров: 9688 | #18621
  • Прототип уговора поставки на критериях предоплаты, являясь ре­зидентом и плательщиком налога на прибыль по совместной системе налогообложения, называемое в последующем, в личике начальника ____________________, работающего на основании Устава, вроде как и _________________________ являясь резидентом и плательщиком налога на прибыль по совокупной системе налогообложения, называемое в последующем, в личике _______________________________, работающего на основании _________________, если взглянуть под другим углом, при общем упоминании Стороны, сделали вывод натуральный уговор (затем по слову Уговор) о нижеследующем: покупает на критериях, рассказанных в реальным Уговоре, тех. масла и смазки и другие. В случае нарушения сроков воплощения предоплаты (оплаты) Продукта, на период просрочки продлить срок поставки Продукта либо придержать следующие поставки Продукта до полного закрытия задолженности за теснее поставленный и вовсе не оплаченный по истине уговору Продукт. Заявка Клиента на любую партию продуктов следует по адресу Дилера средством факсимильной или электронной взаимосвязи. Продукта, оплата за поставленный Продукт обязана быть произведена товара, коль скоро сообразно назначению платежа невозможно определить, за какую партию товара осуществляется оплата, такие перечисленные им валютные средства идут в первую очередь на закрытие задолженности, которая образовалась раньше по истине Договору, согласно документам и выполнению критерий реального Уговора договор с частичной предоплатой образец .

    Отмеченная неустойка выплачивается за ежедневно просрочки Клиентом выполнения валютного обещания: образец плана мероприятий по охране труда на год .

  • Типовые договоры на поставку запчастей. Типовой договор на поставку запчастей c частичной предоплатой · Типовой договор на поставку запчастей  .
  • Договор поставки, образец договора поставки | ЮК. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение  .
  • Новейшие заказы на поставку воспринимаются к обсуждению исключительно если соблюдать условие недоступности просрочек оплаты раньше поставленного Продукта. Условия уговора купли-продажи продукта числятся согласованными, раз уговор дозволяет найти название и численность продукта. Уговор купли-продажи продукта в рассрочку: прототип данное соглашение, при котором платёж делается не всей суммой цены продукта, а по долям. При помощи нашего сервиса У вас появится возможность вести настоящий складской учет, обрабатывать заявки клиентов, править сетью представительств, торгашескими точками или же интернет-магазином. В случае просрочки выполнения Потребителем обещания по оплате подлежащего поставке продукта или же в случае не полного выполнения Потребителем этого обещания, Потребитель должен оплачивать Генпоставщику неустойку в объеме _______ % от цены неоплаченных в срок (ненадлежащим образом оплаченных) продуктов. Реальный уговор составлен в 2-ух экземплярах, имеющих одну и ту же юридическую мощь, по 1 экземпляру для любой Стороны. В эпизод подписания истинного уговора, Стороны гарантированно знают предмет уговора, принятую на вооружение в нем терминологию и все его условия. Стандартный уговор на поставку запасных частей с отсрочкой платежа Содержится с неизменными посетителями, исполняющими постоянные закупки автозапчастей. Уговор розничной купли-продажи продукта: эталон занимает 1-ое место посреди видов уговоров купли-продажи в ГК РФ. Сторона, потерпевшая от этих событий, срочно (на протяжении 3 трудовых дней) должна уведомить иную сторону про их зарождении, нрав и вполне вероятный срок деяния таковых событий. Уговором платежей, считается неустойка, коя уплачивается за несоблюдение сроков оплаты поставленного Продукта в объеме _____ (____________________ процентов) % от цены невыполненного валютного обещания за ежедневно просрочки платежа, хотя минимум двойной учетной ставки Государственного банка Украины. Копирование странички, переписывание всецело либо отчасти приветствуется, исключительно с интенсивной гиперссылкой на информатор. Стандартный уговор на поставку запасных частей c выборочной предоплатой Заключают с многократными посетителями, которые воплотят в жизнь постоянные закупки запчастей

    Образец (Примерный). Договор поставки товара (стоимость товара в условных единицах вносится предоплата товар поставляется партиями на условиях самовывоза покупателем).

    http://www.lawbase.ru/content/view/614/31

    Прежде всего обратимся к ситуации, вызывающей наибольшее количество вопросов, когда расчеты по договору купли-продажи ведутся в у. е. а условия Поставкитем самым отпадут многие вопросы в учете и расчете сумм НДС по договорам в условных единицах .

    ООО «Лекс» (покупатель) заключило договор в условных единицах с ЗАО «Регент» (поставщиком) на поставку материалов.Образцы заполнения отчетности, комментарии экспертов, обзоры документов.

    http://ppt.ru/news/97152

    . условных единицах с предоставлением подрядчиком образцов)

    Договор подряда на изготовление изделия из комплектующих заказчика (оплата в условных единицах с предоставлением подрядчиком образцов).3.2. Общая цена Договора составляет _____ (_) условных единиц .

    http://www.docstandard.com/obrazcy/tomqd/obrazec-n1be9c.ht.

    Договор на поставку в условных единицах . 1 апреля 2009 4845 просмотров.При отгрузке готовой продукции по договору поставщик должен отразить в бухгалтерском и налоговом учете выручку от реализации и начислить НДС.

    http://www.glavbukh.ru/art/16055

    Партнеры могут устанавливать цены в договоре в условных денежных единицах . И в этом случае при оплате услуг могут возникать суммовые разницы, кроме случаев 100-процентной предоплаты. Условия договора об оплате.

    http://www.audit-it.ru/articles/account/buhconcret/a62/495.

    А вот при покупке по договорам в условных единицах другого имущества его стоимость формируется на день перехода к покупателю права собственности на поступившие ценности.

    http://www.buhgalteria.ru/article/6913

    ДОГОВОР поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом вариант оплаты в условных единицах ).3.3.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи на финансовых документах Покупателя.

    http://xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=2053

    Образец письма предоставляется Покупателю по требованию.5.3. Если счет (спецификация) выписаны в условных единицах . оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

    http://comsy.ru/contacts/dogovor-obrazec-2013.pdf

    Новости и аналитика Правовые консультации (практика) Бухучет и отчетность Обязательство в договоре выражено в условных единицах и подлежит оплате в рублях по курсу евро на дату оплаты. Оплата производится покупателем после поставки оборудования.

    http://www.garant.ru/consult/account/468404/

    Если импортер заключил договор . цена которого выражена в условных единицах или инвалюте с условием оплаты в рублях, у– день оплаты (полной или частичной) в счет предстоящей поставки .

    http://www.klerk.ru/buh/articles/269245/

    Образцы документов Договор поставки . предмет купли-продажи устанавливается в факсимильных сообщениях, цены регулярно корректируются продавцом, предусмотрена 100% предоплата http1.3. Цена товара устанавливается в условных единицах .

    http://dbsd.ru/pdf/1179.pdf

    Главная > Архивные документы: Типовые бланки, договоры > ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА (СТОИМОСТЬ ТОВАРА В УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦАХ Вноситсяпо согласованию сторон (вариант - должны соответствовать продемонстрированному Покупателю образцу ).

    http://www.lawmix.ru/doc/19267

    Нельзя. При составлении договора поставки стороны указали цену в условных единицах . Однако пункт о том, чему равна эта у.е. по техническим причинам из текста «выпал».

    http://www.buhonline.ru/pub/beginner/2012/3/5754

    http://taobao28.ru/?show=obrazec-dogovora-v-uslovnih-edini.

    При заключении договора поставки в условных единицах поставщик и покупатель товаров договариваются между собой, к какому виду иностранной валюты приравнивается условная денежная единица . например, к доллару США, евро или к иной любой валюте.

    http://soveturista77.ru/enciklopediy_torgovly/page43.html

    Расскажите, что изменилось в расчете НДС при заключении договоров в у. е. (условных единицах )? Имеет ли право сейчас поставщик выставлять счет на оплату и счет-фактуру в условных единицах ?

    где - сумма оплаты по договору в условных единицах - сумма обязательства на дату отгрузки (оприходования).Пример Продавец заключил договор поставки товаров с покупателем. Цена сделки определена в условных денежных единицах .

    http://www.nalvest.ru/nv-articles/detail.php?ID=33989

    Источники:
    mashenkof.ru, uristhome.ru, obrazec.org, mramorok.ru, legalagency.narod.ru

    Читать дальше:


    Комментариев пока нет!
    Ваше имя *
    Ваш Email *

    Сумма цифр справа: код подтверждения



    Популярные статьи:

  • Неотделимые улучшения при продаже квартиры образец договора (просм 314)
  • Гарантийное письмо для удо образец (просм 311)
  • Служебная записка об изменении штатного расписания образец (просм 272)
  • Образец заявления на запрет въезда в рф (просм 252)
  • Образец жалобы в опеку и попечительство (просм 194)

  • Последние материалы:

  • Образец заполнения акта осмотра транспортного средства
  • Образец заполнения акта ос 1б
  • Односторонний акт приема передачи образец
  • Письменное возражение на акт камеральной проверки образец
  • Журнал регистрации актов образец