Главная » Сделки

Договор на выполнение проектных работ образец

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

«__»________ 20__ г.

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя разработку проектно-сметной документации на стадии _______________________ по объекту ____________________________.

1.2. Подрядчик передает Заказчику документацию для однократного использования при строительстве объекта по адресу ___________________.

1.3. Подрядчик передает Заказчику неисключительное право на использование документации, указанной в п.1.1, способом, указанным в п. 1.2 настоящего договора.

1.4. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование.

1.5. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику исходно-разрешительную документацию по перечню и в сроки, определенные в Приложении № 1 к настоящему договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.

2.1.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

2.1.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.1.4. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3.2. Представлять Заказчику проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

2.3.5. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

2.3.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектно-сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего договора.

2.3.7. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком – с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

2.3.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1. Цена работ, выполняемых по договору, составляет ________ рублей, кроме того НДС ________ рублей, всего ________ рублей.

Указанная сумма является договорной ценой и подлежит уточнению при уточнении стоимости строительства, определенной в сметном расчете.

3.2. В случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы, стоимость продукции, подлежащей сдаче Заказчику после введения в действие этих актов, подлежит пересчету.

3.3. В стоимости продукции не учтены расходы за дополнительное количество экземпляров документации. Оплата этих расходов производится Заказчиком по фактическим затратам по предъявлении накладной-счета.

3.4. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.4.1. В течение 3-х банковских дней с момента подписания договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 40% от договорной цены, т.е. ________ рублей, с последующим удержанием его в пропорциональных размерах из оплачиваемых работ.

3.4.2. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за разработанную проектно-сметную документацию в соответствии с календарным планом работ не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу, либо с того момента, когда акт должен быть подписан в соответствии с п.4.3.2 настоящего договора.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки продукции

4.1. Сдача разработанной проектно-сметной документации осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в календарном плане работ.

4.2. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков:
  • выдачи исходно-разрешительной документации
  • выплаты аванса
  • оплаты выполненных этапов работ
  • сроки начала и окончания работ по договору переносятся Подрядчиком в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по договору.

    4.3. Готовность проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке:

    4.3.1. В сроки, установленные календарным планом работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением ____ комплектов проектно-сметной документации. Дата оформления накладной является датой выполнения Подрядчиком работ по этапу и подтверждает получение Заказчиком разработанной проектно-сметной документации.

    4.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации.

    Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.

    4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

    4.4. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

    Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

    4.5. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей.

    4.6. Внесение изменений и дополнений в проектно-сметную документацию осуществляется Подрядчиком за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.

    4.7. При досрочном выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

    5. Ответственность Сторон

    5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации.

    5.3. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком.

    5.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации он выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 25% от суммы долга.

    5.5. При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной документации, установленных календарным планом работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 25% стоимости работ по этапу.

    5.6. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г. ___________.

    5.7. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа других Сторон о выполнении требования, либо не получения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.

    6. Обстоятельства непреодолимой силы

    6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

    6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

    6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

    6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

    6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

    6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

    7. Срок действия договора

    7.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

    8. Конфиденциальность

    8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

    8.2. Требования п.8.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

    Однако, даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

    8.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 8 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

    9. Прочие условия

    9.1. Заказчик вправе использовать проектно-сметную документацию для строительства, созданную по настоящему договору, в пределах способа, срока и территории, установленных п.___ настоящего договора. Право на все другие виды использования Заказчику не передаются.

    9.2. При отсутствии оплаты или при неполной оплате Заказчик не приобретает предусмотренные договором права на использование проектно-сметной документации для строительства. В этом случае права на использование проектно-сметной документации для строительства, оговоренные настоящим договором, остаются за Подрядчиком.

    9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

    9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

    9.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
  • Приложение № 1 - Перечень и сроки представления исходно-разрешительной документации.
  • Приложение № 2 - Календарный план работ.
  • Приложение № 3 - __________________________________________________.
  • 9.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

    10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

    Подрядчик

    ____________________________

    ____________________________

    ____________________________

    ____________________________

    ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ № 2012/00/00

    (ТИПОВОЙ ДОГОВОР НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ - ОБРАЗЕЦ)

    г. Москва « __ » __________ 2012 г.

    _______________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице ____________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и ____________________________ в лице _____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

    1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить проектные работы инженерных систем по Разделу: _________________________________________________ на объекте по адресу: г. Москва, ____________________________________________________________________________________________________________

    1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с СанПиН, СНиП и ГОСТ ИСО и включать в себя привязки к вновь утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ и переданным ПОДРЯДЧИКУ планировкам, подбор оборудования и соответствовать требованиям проектных работ стадии РП.

    1.3. Заказчик обязуется принять результат Работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ и оплатить их.

    1.4. ПОДРЯДЧИК вправе самостоятельно определять способы выполнения задания ЗАКАЗЧИКА, а так же выполнять все перечисленные в п.1.1 работы силами своих специалистов, либо иных привлеченных организаций, но в любом случае гарантирует высокое качество работ.

    1.5. Право ПОДРЯДЧИКА осуществлять Работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается Свидетельством № СРО-П-_________________, выданным «_________________________».

    2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

    2.1. Стоимость настоящего Договора ___________________________________________________________

    2.2. ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере: 100% стоимости работ, который составляет ____________________________________________________________________________________________

    2.3. Оплата аванса по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5(пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора и получения соответствующего счета.

    2.4. При несвоевременной уплате ЗАКАЗЧИКОМ аванса, ПОДРЯДЧИК имеет право перенести срок начала и окончания работ по Договору на количество дней просрочки. В случае задержки оплаты свыше 20 (Двадцати) банковских дней Договор считается расторгнутым.

    2.5. Все расчеты производятся на основании выставленных счетов.

    3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

    3.1. Работы по настоящему Договору должны быть осуществлены ПОДРЯДЧИКОМ в течение _____________ рабочих дней с момента получения авансового платежа на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА и передачи проектных материалов ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ. Данный срок не включает в себя время, затраченное на согласование промежуточных вариантов Проекта ЗАКАЗЧИКОМ.

    3.2. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость изменить сроки выполнения работ, изменения должны быть согласованы обеими Сторонами и оформлены в письменной форме как Дополнение к настоящему Договору.

    3.3. Сроки, указанные в п. 3.1 настоящего Договора на выполнение проектных работ, предполагают полное исполнение ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств в установленном Договором объеме.

    3.4. Приемка Работ оформляется 2(двух) сторонним актом сдачи-приемки работ, который подписывается уполномоченными представителями ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА и удостоверяется их печатями.

    3.5. При наличии замечаний они отражаются в акте приемки и подлежат устранению в согласованные сторонами сроки.

    3.6. Датой окончания работы по договору считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки Работ.

    4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.

    4.1. После завершения работ по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ Акт о приёмке выполненных работ.

    4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта о приёмке выполненных работ подписывает его или даёт мотивированный отказ от приемки работы. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.

    4.3. В случае досрочного выполнения работ ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК имеет право досрочно принять и оплатить работы.

    5. ИСПОЛНЕНИЕ РАБОТ

    5.1. Вся документация должна соответствовать действующим строительным нормам и правилам России. В случае расторжения Договора документация, переданная ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ, переходит в собственность ЗАКАЗЧИКА и может быть по его усмотрению передана другому ПОДРЯДЧИКУ для завершения договорного объема работ – постольку, поскольку указанные работы (частично выполненные работы) были оплачены Заказчиком.

    5.2. Стороны соглашаются в том, что Проектная документация будет использоваться только применительно к Объекту, в отношении которого осуществляется проектирование согласно настоящему Договору.

    5.3. Если работы (или отдельные части работ) признаны ЗАКАЗЧИКОМ неправильно выполненными или выполненными не в полном объеме и составе, ПОДРЯДЧИК обязуется за свой счет исправить и выполнить работы в таком объеме и составе, которые соответствовали бы условиям Договора.

    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

    6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

    6.2. За нарушение сроков выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА последний уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости невыполненных работ.

    6.3. В случае прекращения работ, по инициативе ЗАКАЗЧИКА, последние обязаны в двухдневный срок, в письменной форме уведомить об этом ПОДРЯДЧИКА. Сторонами составляется акт с указанием фактически выполненного ПОДРЯДЧИКОМ объема работ не позднее трех дней со дня получения ПОДРЯДЧИКОМ письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА.

    6.4. В течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания двухстороннего акта прекращения работ ЗАКАЗЧИК обязан оплатить выполненные работы.

    6.5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, применяется действующее законодательство РФ. При не достижении согласия при разрешении споров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

    7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

    7.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (например: пожар, наводнение, землетрясение, забастовка или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих выполнению настоящего Договора, сроки исполнения настоящего Договора соразмерно отдвигаются на время действия этих обстоятельств, но лишь в той мере, как эти обстоятельства значительно влияют на выполнение всего Договора или той его части, которая подлежит исполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

    7.2. Сторона обязана немедленно известить по факсу, телеграфу или другим удобным способом другую сторону о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению настоящего Договора.

    7.3. В случае, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы просрочка в выполнении настоящего Договора составит более 2 (Двух) недель, обе стороны вправе отказаться от обязательств невыполненной части настоящего Договора. При этом ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

    7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.

    8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

    8.1. Если во время выполнения работ ЗАКАЗЧИК или ПОДРЯДЧИК найдут необходимым изменить или заменить объемы работ или заменить один вид другим, то такая замена допускается только по письменному соглашению между сторонами.

    8.2. Подбор оборудования и основные расчеты выполнены на основе документации переданной ЗАКАЗЧИКОМ.

    8.3. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных данным Договором или связанных с аварийной ситуацией, возникшей не по вине ПОДРЯДЧИКА, оплата за выполнение дополнительных работ производится за счет ЗАКАЗЧИКА по отдельному Договору или дополнительному соглашению.

    8.4. Условия Договора могут быть изменены только по взаимному соглашению договаривающихся сторон. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

    8.6. Согласно ст. 434 ГК РФ, Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

    9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ДЕЙСТВИЯ.

    9.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор при систематическом нарушении ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения Работ.

    9.2. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть договор в случаях:

    а) финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на 20 дней

    б) консервации или остановки ЗАКАЗЧИКОМ Работ по причинам, не зависящим от ПОДРЯДЧИКА, на срок, превышающий три месяца.

    9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания полномочными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами предусмотренных в нем обязательств.

    10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ.

    10.1 К настоящему Договору прилагается в качестве его неотъемлемой части:

    1. Техническое задание - ( Приложение №1)

    Договор подряда на выполнение проектных работ, стадии Проект и Рабочая документация

    и открытое акционерное общество __________________________________________ (сокращенное наименование - ОАО _______________), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор на проектные работы (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектной документации по &hellip (далее по тексту Работы).

    1.2. Стадии проектирования: Проект и Рабочая документация.

    1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику право однократного использования разработанной по настоящему договору подряда проектной документации для выполнения Работ на объекте, указанному в п.1.1. договора на проектные работы.

    1.4. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации.

    1.5. Исполнитель выполняет Работы, указанные в п.п. 1.1. Договора в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

    2. Стоимость работ и порядок расчетов

    2.1. Стоимость работ по договору подряда установлена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 4) и составляет &hellip руб. &hellip коп. (&hellip) рублей 00 коп. в том числе НДС 18% - &hellip (&hellip) рубль &hellip коп.

    в том числе:

    2.1.1. стадия Проект - &hellip (&hellip) рубля, в том числе НДС - 18 %

    2.1.2. стадия Рабочая документация - &hellip (&hellip) рублей, в том числе НДС - 18 %.

    2.2. Оплата работ по Договору производится поэтапно, в соответствии с календарным планом (Приложение № 2) в следующем порядке:

    2.2.1. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, с даты заключения договора на проектные работы, перечисляет аванс в размере &hellip % от общей стоимости Работ, что составляет &hellip (&hellip) рублей, в том числе НДС 18 % - &hellip (&hellip) рублей &hellip коп.

    2.2.2. Оплата полностью выполненных по каждому этапу Работ осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания Сторонами, с пропорциональным удержанием выплаченного аванса.

    2.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    2.4. Прием Работ по каждому этапу и процедура подписания акта сдачи-приемки Работ осуществляется в соответствии с п.п. 4.2.-4.4. настоящего договора на проектные работы.

    2.5. При изменении Технического задания (Приложение № 1) по соглашению Сторон, повлекшего изменение объема и стоимости Работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором указывают измененные объемы и новую стоимость Работ.

    3. Сроки выполнения Работ

    3.1. Сроки выполнения Работ определены в календарном плане работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью договора на проектные работы.

    3.2. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных договором подряда сроков по:

    а) выплате аванса

    б) оплате принятых результатов работ

    сроки выполнения Работ переносятся на время просрочки исполнения Заказчиком вышеуказанных обязательств по Договору, но не далее срока действия Договора в целом.

    4. Порядок сдачи и приемки Работ

    4.1. Приемка Заказчиком результатов Работ, соответствующих требованиям, указанным в п. 1.5. Договора, осуществляются в порядке, указанном в п.п. 4.2, 4.3. договора на проектные работы.

    4.2. По завершении выполнения Работ по этапам Исполнитель передает Заказчику разработанную по соответствующему этапу документацию в пяти экземплярах на бумажных носителях и один экземпляр в электронном виде в форматах:

    - пояснительная записка и другая текстовая документация в форматах Microsoft Word, Excel

    - чертежи в формате Auto Cad

    - и акт сдачи-приемки Работ по этапу в двух экземплярах.

    4.2.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения, рассматривает представленную документацию и подписывает акт сдачи-приемки Работ по этапу или представляет мотивированный отказ от приемки.

    4.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.

    4.4. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в п. 7.7.2. договора на проектные работы, перечисленные в п. 4.2. Договора документы по почте. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком вышеуказанных актов он обязан их подписать и направить один из экземпляров Исполнителю или направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт о приемке выполненных Работ или мотивированный отказ, то Работы считаются принятыми в полном объеме, надлежащего качества и подлежащими оплате в соответствии с условиями Договора.

    Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

    Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

    г. Москва "___" ____________ 2009 г.

    Общество с ограниченной ответственностью «_________________________________________», именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательства по выполнению собственными и (или) привлеченными силами проектно-изыскательских работ по разработке рабочей документации на реконструкцию помещений лабораторий площадью ___________ кв.м в_______________________ в соответствии с техническим заданием на проектирование.

    Объем и состав проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и Постановления Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства".

    1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно - сметной документации для строительства, а также утвержденному Заказчиком техническому заданию на проектирование.

    1.3. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Проектировщику исходную документацию по перечню и в сроки, определенные в приложении № 2 к настоящему договору.

    1.4. Проектировщик в соответствии со сроками, определенными в приложении № 3 к настоящему договору, представляет на утверждение Заказчику проект технического задания на проектирование, а Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней при отсутствии замечаний утверждает техническое задание на проектирование, которое становится неотъемлемым приложением № 5 к настоящему договору.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Заказчик обязуется:

    2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.

    2.1.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

    2.1.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Проектировщика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

    2.1.4. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Проектировщика.

    2.3. Проектировщик обязуется:

    2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

    2.3.2. Представлять Заказчику проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.

    2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

    2.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно - сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

    2.3.5. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

    2.3.6. В разумный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектно - сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Проектировщиком, или несоответствия ее условиям настоящего договора.

    2.3.7. Согласовывать готовую проектно - сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком - с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

    2.3.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Проектировщика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

    2.3.9. Проектировщик по согласованию с Заказчиком привлекает к исполнению работ по настоящему Договору субподрядные организации. В этом случае Проектировщик несет ответственность перед Заказчиком за действия субподрядных организаций в соответствии с действующим законодательством.

    2.3.9. Совместно с Заказчиком осуществить проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

    2.3.10. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Цена работ, выполняемых по договору, составляет ______________, в том числе НДС-18% - ______________, в соответствии с протоколом договорной цены (приложение № 1), являющимся неотъемлемой часть настоящего Договора.

    3.2. В случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы, стоимость продукции, подлежащей сдаче Заказчику после введения в действие этих актов, подлежит пересчету.

    3.3. В стоимости продукции не учтены:

    3.3.1. Расходы за дополнительное (сверх оговоренного в п. 4.3.1) количество экземпляров документации. Оплата этих расходов производится Заказчиком по фактическим затратам по предъявлении накладной - счета.

    3.3.2. Стоимость обязательных официальных платежей, которые производятся Заказчиком самостоятельно на основании счетов государственных и иных уполномоченных согласующих и экспертных организаций.

    3.3.3. Командировочные расходы Проектировщика, связанные с выполнением последним обязательств по настоящему договору, которые оплачиваются Заказчиком дополнительно при представлении оправдательных документов.

    3.4. Оплата по договору производится в следующем порядке:

    3.4.1. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от договорной цены, что составляет ________________, включая НДС-18% - ___________________.

    3.4.2. Текущие платежи в размере 70% от общей стоимости работ производятся Заказчиком поэтапно в соответствии с календарным планом работ (приложение № 4 к настоящему договору), не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи - приемки выполненных работ по этапу. В случае задержки Проектировщиком сроков выполнения работ по календарному плану работ, оплата выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней после принятия Заказчиком выполненных работ.

    4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

    4.1. Сдача разработанной проектно - сметной документации осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в календарном плане работ.

    4.2. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков:

    а) выдачи исходной документации

    б) утверждения технического задания

    б) выплаты аванса

    в) оплаты выполненных этапов работ.

    сроки начала и окончания работ по договору переносятся Проектировщиком в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по договору.

    4.3. Готовность проектно - сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи - приемки, который оформляется в следующем порядке:

    4.3.1. В сроки, установленные календарным планом работ, Проектировщик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной акт сдачи - приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) комплектов проектно - сметной документации на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе.

    4.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения проектно - сметной документации по накладной.

    В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи - приемки выполненных работ или направить Проектировщику мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок. Проектировщик после получения мотивированного отказа в трехдневный срок представляет Заказчику сроки выполнения замечаний Заказчика.

    По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

    Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие проектно-сметной документации техническому заданию Заказчика, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям государственных согласующих организаций.

    4.4. Если в процессе разработки проектно - сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Проектировщик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

    4.5. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Проектировщика по акту разработанную им на момент прекращения работ документацию и оплатить стоимость выполненных работ за вычетом авансовых платежей.

    4.6. Внесение изменений и дополнений в проектно - сметную документацию осуществляется Проектировщиком за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.

    4.7. При досрочном выполнении Проектировщиком всего комплекса проектных и изыскательских работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    5.2. Проектировщик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Проектировщиком.

    5.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п.3.4.2 договора) он выплачивает Проектировщику пени в размере ставки рефинансирования Центробанка России от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

    5.4. При нарушении Проектировщиком сроков сдачи разработанной документации, установленных календарным планом работ, Проектировщик выплачивает Заказчику пени размере ставки рефинансирования Центробанка России от суммы долга от стоимости этапа за каждый день просрочки.

    5.5. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде города Москвы.

    5.6. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа других Сторон о выполнении требования либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.

    6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

    6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

    6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

    6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

    6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

    6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

    6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

    7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    7.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

    8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

    8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

    8.2. Требования п. 8.1. настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

    8.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 8 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

    9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    9.1. Исключительное право на использование проектно – сметной документации, созданной по настоящему договору, после завершения строительства объекта, указанного в п. 1.1 настоящего договора, принадлежит Заказчику.

    Проектировщик имеет право использовать результаты работ по договору в рекламных целях для содействия собственной деловой репутации.

    Заказчик обязуется указывать Проектировщика во всех рекламных объявлениях, публикациях, фотографиях, строительных щитах и в других подобных материалах, связанных как с проектированием, строительством и эксплуатацией объекта, указанного в п. 1.1. настоящего договора, так и при использовании проектно – сметной документации, созданных по настоящему договору, при строительстве других объектов.

    9.2. Проектировщик при разработке проектно-сметной документации вправе применять по согласованию с Заказчиком изобретения и другие научно-технические достижения («ноу-хау», полезные модели, промышленные образцы и др.) при условии, если Заказчик заключит лицензионные соглашения на право их использования.

    9.3. Права на распоряжение и использование изобретений и других научно-технических достижений, созданных Проектировщиком в ходе работ по настоящему договору, передается Проектировщиком Заказчику по дополнительному соглашению.

    9.4. Проектировщик может осуществлять авторский надзор при строительстве объекта, указанного в п. 1.1. настоящего договора, на основании самостоятельного договора.

    9.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

    9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

    9.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

    приложение № 1 - протокол согласования договорной цены

    приложение № 2 - перечень и сроки представления исходной документации

    приложение № 3 – календарный план работ

    приложение № 4 – график финансирования работ

    приложение № 5 – техническое задание на проектирование (после утверждения его Заказчиком по представлению Проектировщика в соответствии с календарным планом работ).

    9.8. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

    10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Проектировщик:

    ООО «_________»

    Юридический адрес: ___________, г. _________, ул. _____________, дом _______, стр. ___

    Фактический адрес: ________, г. __________, ул. _______, дом __

    Наши юридические консультации об акте выполненных работ

    Заказчик не подписывает акт выполненных работ. Что делать. Порядок действий подрядчика (субподрядчика - при договоре субподряда)

    О нас

    Мы, адвокаты Котельников А.В. и Толстоногова Л.И. специализируемся на спорах юридических лиц по договорам подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ.

    Располагаемся по адресу . 109012, г.Москва, ул. Никольская, д.4, рядом с ГУМом. Очень близко к нам расположены станции метро "Площадь Революции" и "Театральная", немного дальше - "Лубянка". Можем выехать на адрес конторы подрядчика (субподрядчика, исполнителя).

    Контакты . тел. 8 (495) 514-78-01, 8 (916) 997-13-97 электронная почта: info@mosadvocat.com

    Источники:
    www.up2go.ru, www.proektov.ru, uristhome.ru, advokat-pichugina.ru, www.xn----8sbahhac3c3agdo8a1j2b.xn--p1ai

    Читать дальше:


    Комментариев пока нет!
    Ваше имя *
    Ваш Email *

    Сумма цифр справа: код подтверждения



    Популярные статьи:

  • Неотделимые улучшения при продаже квартиры образец договора (просм 314)
  • Гарантийное письмо для удо образец (просм 311)
  • Служебная записка об изменении штатного расписания образец (просм 272)
  • Образец заявления на запрет въезда в рф (просм 252)
  • Образец жалобы в опеку и попечительство (просм 194)

  • Последние материалы:

  • Образец заполнения акта осмотра транспортного средства
  • Образец заполнения акта ос 1б
  • Односторонний акт приема передачи образец
  • Письменное возражение на акт камеральной проверки образец
  • Журнал регистрации актов образец